Проект приказа Департамента государственного заказа Томской области "Об утверждении типового контракта на поставку"

 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПРИКАЗ

 

__.__.20__                                                                                                                                  № __-п

 

Об утверждении типового контракта на поставку

 

В соответствии с частью 7 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить типовой контракт на поставку согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу подпункт 1 пункта 1, приложение 1 к приказу Департамента государственного заказа Томской области от 05.07.2019 № 15-п
«Об утверждении типового контракта на поставку, типового контракта на приобретение недвижимого имущества» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 08.07.2019, № 7001201907080001).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

 

 

Приложение

 

УТВЕРЖДЕН

приказом Департамента

государственного

заказа Томской области

от __.__.2020 № __-п

 

Типовой контракт на поставку

Проект

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) № _____________

на поставку _____________________

 

г. Томск                                                                                                              ___ __________ 20__ года

 

___________________________________________ от имени Томской области, именуем___ в дальнейшем [Государственный заказчик (далее – Заказчик), Заказчик], в лице ______________________________________________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________, действующ_____ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, на основании протокола ___________________      
№ __________от ____ _________ 20__ года, заключили настоящий [Государственный контракт (далее – Контракт), Контракт] о нижеследующем:

 

1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику _______________________ (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять Товар и оплатить его в порядке и на условиях Контракта.

Идентификационный код закупки: ____________________________.

1.2. Наименование Товара, товарный знак (при наличии), функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) и иные характеристики и показатели Товара, наименование страны происхождения Товара, количество Товара, цена за единицу Товара, [общая стоимость Товара (максимальное значение цены Контракта)] определены в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

1.3. Поставщик привлекает к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Объем привлечения соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций составляет _________ процентов от цены Контракта.

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. [Цена Контракта (Максимальное значение цены Контракта)] составляет _______ (________) рублей ___ копеек [, в том числе налог на добавленную стоимость – ____, ] [, налогом на добавленную стоимость не облагается на основании _______________ Налогового кодекса Российской Федерации и _______, ] и включает в себя все расходы, связанные с поставкой Товара в соответствии с условиями Контракта, в том числе:

стоимость Товара;

стоимость сертификации (декларирования) соответствия Товара;

стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара, [монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара];

стоимость упаковки (тары);

расходы на хранение, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей;

все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Контракта в связи с его исполнением.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.1, 9.2 Контракта.

[Цена за единицу Товара составляет ____________________ рублей____ копеек (указана в Спецификации (Приложение 1 к Контракту).

Оплата поставленного Товара осуществляется по цене за единицу Товара исходя из количества Товара фактически поставленного Товара, но в размере, не превышающем максимального значения цены Контракта.]

2.3. Оплата поставленного Товара [результата отдельного этапа исполнения Контракта] производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на [расчетный счет] Поставщика, указанный в Контракте, по факту поставки Товара* в течение ___ [рабочих, календарных] дней с даты подписания Заказчиком товарной накладной [, иных документов ________] без замечаний на основании представленных Поставщиком счета [и счета-фактуры].

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Днем исполнения Заказчиком обязательства по оплате Товара, указанного в пункте
1.1 Контракта, считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

2.5. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: _________________________.

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии со Спецификацией (Приложение 1 к Контракту), условиями Контракта, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

[Поставка Товара включает в себя поставку Товара, а также его монтаж и наладку, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара] .

3.2. Поставка Товара* производится силами и средствами Поставщика в соответствии с условиями Контракта.

3.3. Место доставки Товара*: ____________________________________.

3.4. Срок поставки Товара* [, в том числе монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара]: ______________________________ .

3.5. Поставщик при передаче Товара* обязан предоставить Заказчику следующие документы:

товарную накладную [иные документы __________];

счет [и счет-фактуру],

а также документы по качеству Товара:

копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) на Товар;

копию санитарно-эпидемиологического заключения на Товар;

иные документы, подтверждающие соответствие Товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в случае если для данного вида Товара предусмотрено их наличие, а Заказчик обязан принять данные документы.

До предоставления Поставщиком вышеуказанных документов обязательство по поставке Товара* считается неисполненным и Товар не подлежит приемке.

3.6. Обязательство Поставщика по поставке считается исполненным с даты передачи Заказчику Товара* [в том числе, осуществления монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара], документов, указанных в пункте 3.5 Контракта, и подписания Заказчиком товарной накладной [иных документов _______] без замечаний. С этой даты право собственности на Товар, риск случайной гибели, порчи и (или) повреждения Товара переходят к Заказчику.

3.7. Поставка Товара* осуществляется в соответствии с графиком исполнения Контракта (Приложение 2 к Контракту). График исполнения Контракта (Приложение 2 к Контракту) корректируется по соглашению Сторон исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий год.

3.8. Порядок определения количества поставляемого Товара на основании заявок Заказчика: ______________________________.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 3.5 Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту.

4.1.4. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять и оплатить поставленный Товар* при отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответствию Товара* иным условиям Контракта.

4.2.2. Направлять мотивированный отказ от подписания товарной накладной
[, иных документов_______] (извещение о выявленных недостатках) по результатам приемки поставленного Товара* в случае поставки Товара, не соответствующего условиям Контракта.

4.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Поставщику претензию, содержащую

требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств по Контракту).

4.3. Поставщик вправе:

4.3.1. Требовать оплаты надлежащим образом поставленного и принятого Заказчиком Товара*.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара* в рамках Контракта.

4.3.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Поставщиком, осуществлять замену соисполнителя, с которым ранее был заключен договор.

4.4. Поставщик обязан:

4.4.1. Своевременно и надлежащим образом поставить Товар* [в том числе осуществить монтаж и наладку Товара, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара] в соответствии с условиями Контракта и приложениями к нему.

4.4.2. Представить документы, указанные в пункте 3.5 Контракта.

4.4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в пункте 13.3 Контракта.

4.4.4. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Контракту).

[4.4.5. Привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме, определенном настоящим Контрактом, и в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем представить Заказчику:

1) декларацию о принадлежности соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

2) копию договора (договоров), заключенного с соисполнителем, заверенную Поставщиком.

В случае замены соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в настоящем пункте, в течение 5 (Пяти) дней со дня заключения договора с новым соисполнителем.

4.4.6. Оплачивать [поставленные соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Товары по договору, заключенному с таким соисполнителем в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Поставщиком документа о приемке товара.

4.4.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня оплаты Поставщиком выполненных обязательств по договору с соисполнителем, привлеченным к исполнению Контракта из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, представлять Заказчику следующие документы:

1) копии документов о приемке поставленного Товара, который является предметом договора, заключенного между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем;

2) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Поставщиком соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Поставщиком и привлеченным им соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (Пяти) дней со дня оплаты поставщиком обязательств, выполненных соисполнителем).]

4.4.8. Предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Поставщиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Поставщиком в течение десяти дней с даты заключения им договора с соисполнителем. В случае просрочки исполнения данной обязанности Поставщик несет ответственность, предусмотренную пунктом 7.9 Контракта.

4.4.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

 

  1. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ТОВАРА

5.1. Функциональные, технические и качественные характеристики Товара, эксплуатационные характеристики поставляемого Товара (при необходимости) и иные показатели Товара, должны соответствовать Спецификации (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

5.2. Товар должен быть [новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)], свободным от любых притязаний третьих лиц, не находящимся под запретом (арестом), в залоге.

5.3. Поставщик обязан обеспечить упаковку (тару) Товара, отвечающую требованиям ГОСТов, ТУ, иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и (или) порчу во время перевозки к месту доставки, погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающую его годность к эксплуатации.

5.4. Маркировка должна быть нанесена на упаковку (тару) Товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 

  1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА

6.1. Заказчик осуществляет приемку поставленного Товара* в течение [10 (Десяти)] рабочих дней с даты поставки Товара* и предоставления Поставщиком товарной накладной
[, иных документов ________]
.

6.2. Поставщик не позднее, чем за [3 (Три)] рабочих дня до даты поставки Товара*, должен известить Заказчика о дате и времени доставки Товара*.

6.3. Приемка поставленного Товара* включает в себя следующие этапы:

6.3.1. проверка наличия (отсутствия) внешних повреждений упаковки (тары) (в случае, если Товар поставляется в упаковке (таре));

6.3.2. проверка наличия документов, предоставляемых Заказчику в соответствии с пунктом 3.5 Контракта;

6.3.3. проверка Товара на соответствие условиям Контракта и Спецификации (Приложение 1 к Контракту);

6.3.4. [контроль качества монтажа и наладки Товара*, обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара].

6.4. Для проверки поставленного Товара* в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы поставленного Товара* эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта [и отдельным этапам исполнения Контракта]. Срок представления Поставщиком дополнительных материалов составляет [3 (Три)] рабочих дня с даты
направления запроса. При нарушении Поставщиком срока представления дополнительных материалов срок приемки Товара*, предусмотренный пунктом 6.1 Контракта, увеличивается на количество дней просрочки.

6.5. По окончании приемки Товара* [в том числе монтажа и наладки Товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание Товара] Заказчик в течение [3 (Трех)] рабочих дней подписывает товарную накладную [, иные документы _______] либо направляет мотивированный отказ от подписания товарной накладной [, иных документов _______] (извещение о выявленных недостатках) с указанием сроков по устранению недостатков
(по количеству, качеству, иных несоответствий условиям Контракта). Поставщик в установленный в извещении о выявленных недостатках срок обязан устранить все недостатки. Товарная накладная [, иные документы _______] не подписывается до устранения Поставщиком недостатков. Извещение о выявленных недостатках направляется Поставщику в письменной форме.

6.6. Товарная накладная [, иные документы _______], [, за исключением отдельного этапа исполнения контракта] не подписывается Заказчиком до предоставления Поставщиком обеспечения гарантийных обязательств.

[6.7. При обнаружении недостатков принятого Товара, которые не могли быть обнаружены в ходе приемки Товара, Поставщик отвечает за недостатки Товара, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи Товара Заказчику или по причинам, возникшим до этой даты.

Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, что недостатки были обнаружены [в течение двух лет] со дня передачи Товара.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика.

При неявке представителя Поставщика в течение [3 (Трех)] рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.]

[6.8. Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если недостатки обнаружены в течение срока годности Товара.

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение [3 (Трех)] рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.]

6.9. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) которого являются улучшенными по сравнению с функциональными, техническими, качественными, а также эксплуатационными характеристиками (при необходимости), указанными в Контракте (за  исключением случаев, при  которых  Заказчик при исполнении Контракта не вправе допускать замену товара или страны (стран) происхождения товара в соответствии с частью 7 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,  начисляемого  в  случае  ненадлежащего   исполнения   заказчиком,   неисполнения   или

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063». 

Размер штрафа составляет__________(____________) рублей  (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей  (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств [, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику претензию, содержащую требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.3.2. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств [, в том числе гарантийного обязательства], предусмотренных Контрактом, в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».   

Размер штрафа - _________ процентов цены Контракта; цены этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа); начальной (максимальной) цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов: 

 

Примечание 1: условие включается в Контракт в случае, если отсутствуют основания для включения в Контракт условий, указанных в примечаниях 2, 3 настоящего пункта:

10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)  составляет  от  3  млн.  рублей   до  50  млн.  рублей  (включительно);   1   процент   цены

Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 0,5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 0,4 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 0,3 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 0,25 процентов  цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа)  составляет  от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 0,2 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 0,1 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

Примечание 2: условие включается в проект Контракта в случае, если закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 5апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1 процент цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

Примечание 3: условие включается в Контракт в случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или иным участником закупки, в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:  

10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5 процентов начальной  (максимальной)  цены  Контракта,  если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены  Контракта,  если цена
Контракта составляет от 3 млн. рублей до
50 млн. рублей (включительно); 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.3.3. Размер штрафа за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения составляет _______ (________) рублей (1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей).

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту в полном объеме.

7.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.

7.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Поставщиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Поставщик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.9. Поставщик несет ответственность за непредставление информации, указанной
в пункте 4.4.8 Контракта, в виде пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора,
заключенного Поставщиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день  просрочки исполнения такого обязательства до предоставления Поставщиком данной информации Заказчику.

[7.10. Поставщик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей в соответствии с пунктом 1.3 Контракта:

1) за представление документов, указанных в пунктах 4.4.5, 4.4.7 Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в соответствии с настоящим разделом.

2) за непривлечение соисполнителей в объеме, установленном в Контракте, Поставщик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа в размере 5 (пяти) процентов от объема привлечения, установленного пунктом 1.3 Контракта, что составляет                  ________ (________) рублей _______ копеек.]

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет
[10 (Десять)] рабочих дней со дня ее получения.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области.

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта.

9.2. По соглашению Сторон может быть увеличено предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшено предусмотренное Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления  первоначальной  цены  Контракта  на  предусмотренное  в  Контракте количество такого Товара.

9.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда
[, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта  в соответствии с частями 8-25 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] .

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности
за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные

конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить обязательство.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение
5 (Пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

10.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 10.2 Контракта влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

[И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ]

11.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет _________ процентов [начальной (максимальной) цены Контракта (цены Контракта)] в размере __________ (________) руб.___ коп.

[Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет _________ процентов начальной (максимальной) цены Контракта в размере __________ (________) руб.___ коп.]

11.2. Исполнение Контракта [, гарантийные обязательства] [обеспечивается
(обеспечиваются)] предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

[Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Поставщиком не позднее даты поставки Товара [, за исключением отдельного этапа исполнения контракта].]

11.3. Способ обеспечения исполнения Контракта [, гарантийных обязательств], срок действия банковской гарантии определяются Поставщиком самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые обеспечиваются такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта [, гарантийных обязательств] подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Контракту [, а также по возврату авансового платежа] .

11.5. В случае определения Поставщиком способа обеспечения исполнения Контракта «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику» срок возврата Заказчиком Поставщику денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, [71] и 72 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», не должен превышать [30 (Тридцать)] дней с даты исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

В случае определения Поставщиком способа обеспечения гарантийных обязательств «Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику», срок возврата Заказчиком Поставщику таких денежных средств не должен превышать [30 (Тридцать)] дней с даты исполнения Поставщиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

11.6. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» .

11.7. В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

[Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств].

11.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, [71], 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

За каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7.3.1 Контракта.

 

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

12.1. Гарантийный срок составляет ____________ месяцев.

12.2. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания Сторонами товарной накладной [иных документов_________]. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар.

12.3. Заказчик вправе предъявить претензию при условии, если недостатки были обнаружены в течение гарантийного срока. Поставщик отвечает за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

[Претензии по качеству Товара могут быть предъявлены Заказчиком за пределами гарантийного срока, если недостатки Товара были обнаружены в пределах двух лет со дня передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной [иных документов______].
В этом случае Поставщик несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки Товара возникли до передачи Товара Заказчику и подписания товарной накладной [иных документов_______] или по причинам, возникшим до этой даты.]

12.4. Обнаруженные неисправности должны устраняться по месту нахождения Товара, а в случае необходимости – в месте гарантийного обслуживания.

Все запасные части, которые Поставщик устанавливает на Товар в течение срока гарантии, должны иметь функциональные характеристики согласно технической документации на Товар или улучшенные функциональные характеристики, совместимые с исходными комплектующими.

В течение установленного гарантийного срока все расходы, связанные с осуществлением гарантийного обслуживания Товара, несет Поставщик, в том числе все расходы, связанные с заменой некачественного Товара (или его элементов).

При обнаружении недостатков Товара, Заказчик вызывает представителя Поставщика. При неявке представителя Поставщика в течение [3 (Трех)] рабочих дней с даты его вызова, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных недостатках, который является достаточным основанием для устранения недостатков (замены Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества).

Устранение недостатков (замена Поставщиком Товара на Товар надлежащего качества) осуществляется на основании претензии Заказчика в установленный в претензии срок.

12.5. Гарантийный ремонт не распространяется на Товар:

при наличии механических повреждений, возникших по вине Заказчика либо уполномоченного им лица;

при признаках самостоятельного ремонта Товара Заказчиком либо уполномоченным им лицом.

12.6. Документом, подтверждающим объем и качество выполненных Поставщиком работ по гарантийному обслуживанию Товара, является акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком либо уполномоченным им лицом и Поставщиком.

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения и прекращает свое действие ________________, но не ранее исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

13.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1 Контракта.

Товарная накладная [иные документы_________] направляется Поставщиком в письменной форме либо формируется в электронной форме посредством единой информационной системы в сфере закупок.

13.4. Контракт составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

13.7. Поставщик обязан уведомить Заказчика об изменении своего адреса, номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом, номерами телефонов, факсов, адресом электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

14.1. Приложения к Контракту:

Приложение 1 – Спецификация.

Приложение 2 – График исполнения Контракта.

 

15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

 

 

Приложение 1 к

Государственному контракту (Контракту)

№ _______________от __ _____20__года

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ

 

 

 

№ п/п

Наименование Товара, товарный знак (при наличии) 1

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара (при необходимости) 2

Количество Товара

Цена за единицу Товара

(руб.)

[Общая стоимость Товара(руб.) (максимальное значение цены Контракта) 3] 4

Наименование страны происхождения Товара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

 

_______________________ /____________/

 

__________________________ /____________/

 

 

Типовой контракт на поставку не является обязательным для применения при осуществлении закупки на поставку медицинских изделий.

Может изменяться при необходимости.

Указывается при необходимости.

Выбирается в соответствии с понятиями, указанными в статье 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

Указывается протокол, в соответствии с которым был определен Поставщик, с которым заключается Контракт.

Выбирается в соответствии со статьей 3 Закона № 44-ФЗ.

Пункт может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

Условие включается в пункт, в случае, если количество поставляемых Товаров невозможно определить.

Выбирается нужный вариант.

Условие включается в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона
№ 44-ФЗ).

При этом объем привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций должен составлять не менее
5 (Пяти) процентов от цены Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие не применяется в случае, если Контракт заключается с Поставщиком, являющимся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

Условие включается в пункт в случае, если количество поставляемых Товаров невозможно определить.

Выбирается нужный вариант.

  Условие включается в Контракт в случае, если Поставщик является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Условие включается в Контракт в случае, если Поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость. Указывается статья Налогового кодекса Российской Федерации, реквизиты подтверждающего документа (при его наличии).

Перечень включенных в цену Контракта расходов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

Условие включается в пункт при необходимости.

Предложение исключается из пункта в случае, если количество поставляемых Товаров невозможно определить и проектом Контракта установлено максимальное значение цены Контракта.

Условия включаются в пункт в случае, если количество поставляемых Товаров невозможно определить.

Пункт может предусматривать условие об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, за исключением случая заключения Контракта с Поставщиком, указанным в части 1 или 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, когда выплата авансовых платежей не допускается (часть 13 статьи 37 Закона № 44-ФЗ).

В случае, если Контрактом предусмотрены его поэтапное исполнение и выплата аванса, в Контракт включается условие о размере аванса в отношении каждого этапа исполнения контракта в виде процента от размера цены соответствующего этапа (пункт 1 части 13 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Указывается в соответствующем падеже в случае исполнения Контракта отдельными этапами (далее обозначено символом *). В случае исполнения Контракта в один этап рекомендуется предусматривать в контракте условие: «Отдельные этапы исполнения Контракта не предусмотрены».

В случае если контрактом предусмотрена поставка Товара по заявкам Заказчика рекомендуется предусматривать в Контракте условие: «Не заказанный Заказчиком Товар не принимается и не оплачивается.»

Может изменяться при необходимости.

Указывается нужный вариант. При этом в Контрактах, заключаемых с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, срок оплаты должен составлять не более пятнадцати рабочих дней (часть 8 статьи 30 Закона № 44-ФЗ), а в Контрактах, заключаемых с иными лицами, - не более тридцати дней (часть 131 статьи 34 Закона № 44-ФЗ) с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

Условие включается в пункт при необходимости.

Пункт может быть дополнен условием об авансовых платежах в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Условие включается в пункт при необходимости.

Условие включается в пункт при необходимости.

Перечень документов определяется в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

Условие включается в пункт при необходимости.

Условие включается в пункт при необходимости.

Требование по включению в Контракт графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Указывается в случае, если количество поставляемых Товаров невозможно определить. При установлении Заказчиком порядка определения количества Товара в Контракте могут указываться показатели, необходимые для расчета этого количества, значения известных показателей, а также данные, на основании которых будут установлены значения неизвестных или переменных показателей.

Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие включается в пункт при необходимости.

Пункты 4.4.5 – 4.4.7 включаются в Контракт при наличии в извещении об осуществлении закупки требования к Поставщику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (части 5, 6 статьи 30 Закона
№ 44-ФЗ).

Условие включается в проект Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частью 23 статьи 34 Закона № 44-ФЗ.

Раздел может быть изменен в соответствии с объектом закупки (предметом Контракта).

Условие может изменяться при необходимости.

Условие может изменяться при необходимости.

Подпункт включается при необходимости.

Пункт может быть изменен при необходимости, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 94 Закона № 44-ФЗ.

Условие включается в проект Контракта в случае поэтапной поставки Товара.

Условие может изменяться при необходимости.

Условие включается в пункт при необходимости.

Условие может изменяться при необходимости.

Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

Условие включается в случае установления требования об обеспечении гарантийных обязательств (часть 71 статьи 94 Закона № 44-ФЗ).

Условие может изменяться в соответствии с пунктом 2 статьи 477 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Условие может изменяться при необходимости.

Условие устанавливается в отношении Товара, на который по условиям Контракта не предоставляется гарантия качества.

Условие может изменяться при необходимости.

Условие устанавливается только в отношении Товара, на который установлен срок годности. При этом пункт 6.7 Контракта исключается.

Пункт 9 постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г.
№ 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.
№ 1063» (далее - Постановление № 1042).

Здесь и далее условие включается при наличии в проекте Контракта раздела 12 «Гарантийные обязательства».

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, Заказчику необходимо предусмотреть указанный порядок в проекте Контракта.  

Размер штрафа устанавливается и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент цены этапа исполнения Контракта, или, в случае, если включается условие, указанное в примечании 3 пункта 7.3.2 Контракта, как процент начальной (максимальной) цены Контракта в порядке, установленном Постановлением № 1042.

В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Заказчиком в проекте Контракта.

Пункт включается в Контракт в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный Правительством Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 775 «Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию»). Требование установлено в соответствии с частями 23, 24 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

Пункт включается в Контракт в случае привлечения к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 1.3 Контракта (постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1466 «Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций»).

Условие может изменяться при необходимости.

Пункт включается в Контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом а) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Пункт включается в контракт при наличии оснований, предусмотренных подпунктом б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. При этом в Контракте в обязательном порядке должна быть указана цена за единицу Товара.

Требование о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта включается в пункт при необходимости.

Раздел и условия об обеспечении исполнения Контракта включаются в проект Контракта в случаях, указанных в статье 96 Закона № 44-ФЗ. Раздел и условия об обеспечении исполнения Контракта исключаются в случае заключения Контракта с Поставщиком, освобожденным от предоставления обеспечения Контракта в соответствии с частью 81 статьи 96 Закона № 44-ФЗ.

В случае осуществления банковского сопровождения Контракта настоящий раздел дополняется условием о банковском сопровождении Контракта, предусмотренным статьей 35 Закона № 44-ФЗ. При этом проект Контракта дополняется условиями о банковском сопровождении Контракта, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов».

Здесь и далее условие включается при наличии в проекте Контракта условия о гарантийных обязательствах.

В случае заключения Контракта по результатам определения Поставщика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ (часть 6 стать 96 Закона № 44-ФЗ).

Выбирается нужный вариант.

При наличии оснований, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, размер обеспечения исполнения Контракта изменяется в соответствии с указанной статьей.

Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены Контракта (часть 6 статьи 96 Закона № 44-ФЗ).

Выбирается нужный вариант.

Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

Условие включается в пункт, если в Контракте предусмотрено условие об авансовых платежах.

Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

В случае установления ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, указанный срок не должен превышать 15 (пятнадцать) дней.

Условие может изменяться.

Пункт включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения (часть 71 статьи 96 Закона № 44).

Условие включается в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения.

Раздел включается в проект Контракта в случае определения поставщика новых машин и оборудования в обязательном порядке, в остальных случаях - при необходимости (часть 4 статьи 33 Закона
№ 44-ФЗ).

Содержание пункта может изменяться при необходимости. При определении Поставщика новых машин и оборудования устанавливается гарантия на Товар, монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) производителя и (или) гарантия на Товар монтаж и наладку (если это предусмотрено технической документацией на Товар) Поставщика, а также срок такой гарантии.

Условие устанавливается, если гарантийный срок на Товар составляет менее двух лет.

Условие может изменяться при необходимости.

Требование по включению в Контракт Графика исполнения Контракта обязательно в случае, если Контракт заключается на срок более чем три года и цена Контракта составляет более чем сто миллионов рублей (часть 12 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).

 1 Наименование данного столбца должно быть изменено в соответствии содержанием пункта 1.2 Контракта (при дополнении пункта 1.2 Контракта информацией, указанной в сноске к нему).

 2 Наименование данного столбца должно быть изменено в соответствии содержанием пункта 1.2 Контракта (при дополнении пункта 1.2 Контракта иными характеристиками и показателями Товара).

 3 Указывается в случае, если количество поставляемых Товаров невозможно определить.

 4 Выбирается нужный вариант.